专业建设工程设计合同怎么写?

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:法律知识大全
为了获取更大的经济效益,同时也为了实现共赢,一些发包方会将建设工程按照一定的工程发包给承包单位,在确定承包单位后,双方会合意拟定专业建设工程设计合同,但是由于不少朋友称由于不了解相关的法知识,故而不知道此类合同怎么写,所以法律知识网小编为大家提供了一篇范本。

为了获取更大的经济效益,同时也为了实现共赢,一些发包方会将建设工程按照一定的工程发包给承包单位,在确定承包单位后,双方会合意拟定专业建设工程设计合同,但是由于不少朋友称由于不了解相关的法知识,故而不知道此类合同怎么写,所以法律知识网小编为大家提供了一篇范本。

专业建设工程设计合同

工程名称: __________; 工程地点: ___________

合同编号: __________; 计证书等级: __________

签订日期: __________; 签订地点:__________

发包人:________________________

设计人:________________________

发包人委托设计人承担______工程设计,工程地点为 _____,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是:

_____________________________________

_____________________________________

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1 合同书

3.2 中标函(文件)

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

________________________________________________________________________________

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条 费 用

7.1 双方商定,本合同的设计费为 _____ 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 %,计 ___万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2 设计人提交_____设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的 %,计______万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的 %,计____万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额 %的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为_____年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的___%.

9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的 %。

9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一处内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条 保 密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲 裁

凡因本合同或与本合同有关的一切争议,发包人与设计人应友好协商解决;如协商不成时,双方同意由华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式 __份,发包人 __份,设计人 __份。

12.8 本合同生效后,按规定应到项目主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称(盖章): 设计人名称(盖章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

项目经理(签字): 项目经理(签字):

住 所: 住 所:

邮政编码: 邮政编码:

电 话: 传 真: 电 话: 传 真:

开户银行: 开户银行:

银行帐号: 银行帐号:

在双方签署合同后才会发生法律效力,对于合同的签署存在瑕疵的,双方当事人可以协商进行修改,对于修改存在分歧的,以未修改前的约定为准。在合同签订后,为了防止纠纷,双方均需妥善保管合同。

猜你喜欢

在我国他项权证必须夫妻双方身份证?

现实生活当中,许多事项都需要办理一些证明在办理证明的时候需要到有关机关携带好身份证件或者是他的复印证件,比如说我国他项权证,很多人因为办理的时候没有经验,不太清楚,需要携带什么

2018-09-26

2018工伤认定期限规定是如何规定的?

根据我国相关法律的规定,职员在受伤后若不申请进行工伤认定,是不能通过诉讼等方式寻求司法救济的,故而在现实生活中,申请进行司法鉴定情形是比较常见的。为了规范认定机关受理认定的请求

2018-09-26

关于行政拘留如何保释?

社会上总是会有一些大家斗殴的事件发生,严重的违反了社会的公共安全建设,所以对于这样的现象,一般都会对这些不法分子给予一定的惩罚,那么这样的性质,其实构不成犯罪,一般都是一些违法

2018-09-25

2018年轻微伤鉴定标准

在人身伤害等级中,具体包括轻微伤、轻伤以及重伤。其中若行为人故意伤害他人人身的行为达到了轻伤及其以上的程度,则就会构成故意伤害罪。针对不同的伤害情况都是要经过鉴定才能确定具体对

2018-09-25

2018法律援助有哪些适用对象?

我国针对经济贫困以及其他特殊原因的公民提供法律援助。法律援助是由政府倡导组织的无偿性法律帮助,组织成员都是自愿为他人提供法律援助的律师,为他人提供咨询或者向法院提起诉讼。很多人

2018-09-25

在我国他项权究竟是什么意思

他项权是一种比较特殊的概念,其实现在国家房管局也已经在逐步的推进和完善关于他项权利登记制度了。人会随着时代的不断发展越来越了解关于他项权利证书所起到的作用的,可是现在很多人还是

2018-09-25

2018工伤认定时限的介绍

虽然国家的科技水平日益提高,职工工作期间的安全性有了很大的提升,但职工工伤事件发生次数仍居高不下,了解工伤认定有关知识就显得十分重要,尤其是要知道工伤认定时限,这对我们最终能否

2018-09-25

2018年起诉遗弃罪范文

遗弃罪原则上属于公诉案件,因此检察院起诉到法院的时候一般作出的都是公诉词。但要是受害人有证据证明的遗弃案件,在检察院不受理的情况下,也是允许直接向人民法院提起自诉的,此时就需要

2018-09-25

关于行政处罚追诉时效是多久?

喜欢刑侦普法类故事或作品的朋友,可能都知道无论是刑事案件还是民事案件,公安机关和有关部门在处理这些案件时都是有追诉时效的。顾名思义,就是这些案件的受理是有时间限制的,超过了这个

2018-09-25

2018治安管理处罚条例

为了维护社会的安定,保障公民的合法利益,国家出台了最新的治安管理处罚条例,从这个条例中,公民可以清楚的看到自己的哪些行为属于违法行为,违反治安管理条例之后会得到怎样的处罚,法律

2018-09-25

在我国他项权利申请人的诉讼时效是多久

尽管他项权证是需要我们自己办理好了去交给借款的机构的,但有权行使他项权的并不是债务人,所以他项权利申请人说白了就是他项权利人。当事人之所以要申请行使他项权,肯定也是其中一方违背

2018-09-25

在我国他项权借款不还了怎么办

看来现在很多人对于他项权真的是一无所知的,当初银行之所以必须要凭借他项权才放款为的就是出现借款人还不了钱的这种状况,所以他项权证在中间是起到一种制约的作用的。就是基于对他项权的

2018-09-25

2018工伤认定时间需要多久完成?

在工作的时候往往会因为不小心而出现意外,在出现意外后必须马上进行工伤鉴定,这样职工就可以像用人单位索取赔偿,因为工伤认定是对赔偿的第一手证据,那么在2018工伤认定时间需要多久

2018-09-25

2018年赌博罪司法解释是什么?

人们总说“小赌怡情,大赌伤身”,其实无论大赌,还是小赌,赌博都严重的危害人们的身心健康,还影响平时的工作与生活。也有很多人因为赌博家破人亡、妻离子散,背上巨额债务。那么该如何界

2018-09-25

关于行政处罚追溯时效几年?

无论是什么类型的案件,包括刑事类案件还是民事类案件还是行政类的案件都是有一个诉讼时效的,法院每天都会有非常多的案件需要处理,如果一个案件受理之后没有追诉时效,那么整个司法机构的

2018-09-25

2018工伤认定时效有限制吗?

工伤认定一直是社会关注的热门和焦点话题,现如今,工伤纠纷屡见不鲜,工伤矛盾层出不穷,很多时候都是源于双方对于相关法律的不熟悉导致的。例如2017工伤认定时效有限制吗?以及个人应

2018-09-25

2018河北省法律援助条例的主要内容是什么样的?

对于法律援助的问题,很多人都不是非常的了解,其实在我国几乎每一个城市都设有法律援助机构,而且这个法律援助机构会为当事人提供相应的法律上的帮助,当然法律援助机构并不是随意的提供帮

2018-09-25

在我国交完税房子是我的么

房产税是我国公民在购房的时候必须要解决的一个问题,购房居民需要向国家交纳契税,在没有交税之前,肯定是没有办法办理房产证的。因此很多人在向有关部门全部都交完税款以后,肯定也十分关

2018-09-25

关于行政处罚调查程序是怎么规定的

大多数的行政处罚当然要有一个具体的调查的过程的,工作人员不经过调查,证据不够充分的情况下是没有资格作出行政处罚决定的,所以在整个行政案件当中,其实调查的这一程序也是非常关键的。

2018-09-25

2018年贪污罪量刑标准是怎样的

贪污罪属于国家机关工作人员渎职犯罪当中的一种,也就是时候此罪只能由国家机关工作人员构成,而前不久的《刑法修正案九》当中对贪污罪的量刑做出了修改,那现在犯贪污罪的一般是怎么处罚的

2018-09-25